7月20日，菁华铺乡政府发了一份“宁乡市菁华铺乡陈家桥村民委员会拒不执行法院判决的官方回复”。看完之后，我们既气愤又心寒。法院判决成了一纸空文，官方回复倒打一耙。今天，我们想再次跟各位网友说说心里话，把真实情况一五一十告诉大家。

一、他们说我们延期460多天——但没告诉你我们为什么停工

乡政府的回复说，我们延期交付460多天，听起来好像是我们的错。但他们故意漏掉了一个关键信息——

是村委会先不按合同付款，我们才停工的！

打个比方：您请人装修房子，说好分三期付款，结果您第一期就该付的钱拖了半年不给，装修师傅没钱买材料，只能停工。这时候您反而说装修师傅延期了——天底下哪有这样的道理？

《民法典》明确规定，对方不履行义务，我们有权暂停履行。法律上叫“先履行抗辩权”。我们不是故意拖延，我们是被迫停工，因为村委会不给我们钱，我们拿什么买材料？拿什么发工资？

二、他们说工程质量有问题——但竣工验收是他们自己签的字

乡政府的回复说，工程有“墙体开裂、渗漏”等质量问题，所以不付款。这话说得好像我们盖的是“豆腐渣工程”。

但事实是——这个工程已经竣工验收合格了！

竣工验收是什么概念？就是村委会自己组织验收，自己签字确认“合格”的。现在钱不给了，翻过来说质量不好——验收的时候你们干嘛去了？

打个比方：您在饭店吃了一顿饭，吃完说“味道不错”，签了单。过了半年，饭店找您结账，您说“那顿饭不好吃，我不付”——您觉得这合理吗？

再说了，如果真有质量问题，官司打了这么久，村委会为什么不在法庭上提出反诉？ 为什么生效判决里没有支持他们的质量抗辩？

因为他们自己也知道——质量问题根本站不住脚，就是个拖字诀的借口。

至于“工程一直没投入使用”，说实话——他们是没钱装修，跟我们有什么关系？

三、他们说“申请再审”所以不付款——这是对法律的曲解

乡政府说，他们向长沙市中院申请再审了，所以暂时不付款。

各位网友，我告诉大家法律是怎么规定的——

《民事诉讼法》第二百零六条写得清清楚楚：申请再审，不停止判决的执行！

意思就是：你告状归告状，该给的钱一分不能少。只有法院正式受理再审并作出中止执行的裁定，才能暂停执行。现在“申请再审”还在审查阶段，连受理都还没受理——拿这个当挡箭牌，就是在玩弄法律！

打个比方：法院判张三赔李四钱，张三说“我要上诉”，就能不赔了吗？不行！判决生效了就得执行，这是法律的尊严。

四、他们说“已经付了197万”实际193万——这话说的好像他们很仗义

193万，听着不少是吧？

可我们干完的工程，总价远远不止这个数。连三分之一都不到！

这就好比你干了10万的活，对方给了你4万，然后到处说“我已经给了4万了，够意思了”——剩下的6万就不是钱了？

我们已经把工程全部干完交付了，村委会已经用了（只是没二次装修），凭什么不给我们剩下的钱？

五、关于“分期付款”——你们知道他们提的是什么方案吗？

乡政府说正在“积极筹措资金，争取协商分期”。

我今天把他们的方案告诉各位网友，你们评评理——

400多万的欠款，他们提出的方案是：首付只给几十万，剩下的分好几年还清。

这不是“分期付款”，这是打发叫花子！

几十万够干什么？连垫付的农民工工资都不够发！我们公司下面有多少农民工兄弟等着这笔钱养家糊口？他们的小孩要交学费，他们的老人要看病，他们的房贷要还——村委会的领导们，你们的心不会痛吗？

如果村委会真有诚意，我们欢迎协商。但诚意不是“几十万就想打发我们”——首付至少一半，剩余部分短期付清，这才叫诚意！

六、我想对网友们说几句心里话

各位网友，我们是一家民营建筑企业。400万对我们来说，是救命钱。

这400万里，有农民工兄弟的工资——他们顶着烈日、冒着风雨在工地上干活，每一分钱都是血汗钱。

这400万里，有材料供应商的货款——他们也是小本生意，也被我们拖着，因为村委会不给我们，我们就没法给他们。

这400万里，有我们公司的生存希望——如果这笔钱拿不回来，我们可能就要倒闭，几十个员工就要失业。

法院的判决已经下来了，村委会是“被执行人”，我们是“申请执行人”。 法院都判了，村委会可以不执行吗？

基层自治组织就可以不守法吗？

“新官”就可以不理“旧账”吗？

七、我们的诉求——很简单，也很正当

第一，法院怎么判，就怎么执行。400万（含利息），一分不能少。

第二，如果要分期，请拿出真正的诚意——首付不低于200万，剩余部分3个月内付清。这是底线。

第三，恳请宁乡市人民法院依法强制执行，对拒不履行的负责人采取司法拘留等强制措施——法律不是用来摆设的。

最后，我想说——

各位网友，感谢你们看到这里。

原文12000多次的浏览量，说明大家关注这件事，关心公平正义。我们相信，舆论的力量是巨大的，法律的力量是巨大的。

我们不信，一个村委会可以凌驾于法院判决之上。

我们不信，一份生效判决可以被人视若无物。

我们不信，农民工的血汗钱可以被人无限期拖欠。

我们会继续维权，直到拿到属于我们的每一分钱。

希望各位网友继续关注，你们的每一次点击、每一条评论，都是对我们的支持！

2026年7月20日