百姓呼声 | 消费维权 | 问政湖南 | 市州直达(长沙-株洲-湘潭-衡阳-岳阳-邵阳-娄底-永州-怀化-郴州-湘西-张家界-常德-益阳) | 红网首页
 即时滚动 >>
·平江县行业监管滥用职权养殖行业一票难求
·平江县碧桂园强拆民房谁能管?
·洞口县山门镇山门村一扶贫户待遇为何被无故取消
·从宁远县撤销教师单位食堂看宁远县教育局如何尊师重教
怀化世雄建筑公司拖欠农民工巨款
红绿灯的黄 发表于 2017-12-21 15:31:19『标签:投诉举报 怀化->鹤城区 综治司法
  ↓相关评论(1)

  尊敬的怀化市委市政府、鹤城区建设局、怀化市劳动局、国资委、鹤城区法院、湘运集团各位领导、世雄公司:

  我们是怀化市鹤城区五溪之都项目的农民工,根据2012第32次《怀化市城市规划技术审查会议纪要》文件通过了湘运石门客车厂棚户区改造项目(五溪之都)规划建筑设计方案、2013年第50次怀化市人民政府专题会议纪要第三条同意市规划局按照以往的做法,在市本级保障性安居工程建设项目规划技术方案通过后先行放线,施工单位可边开工边补办相关的手续、2014年第40次怀化市人民政府专题会议纪要市发改、国土资源、规划、住建、公用事业、人防、消防、环保等有关单位要开辟保障性安居工程行政审批“绿色通过”,简化手续,缩短时间,提高效率,对每年因勘察设计、招标投标、工程监理、施工许可等手续未全面影响开工建设的项目,要先行开工建设并同步完善手续,确保市本级保障性安居工程新建项目于当年5月底前100%开工。2、各有关部门要按照《关于认真贯彻落实省委常委会要求,确保今年保障性安居工程项目10月底前100%开工的紧急通知》(湘住保明电[2011]1号)的精神要求,切实处理好往年已开工项目的手续补办问题。

  2014年9月12日,罗信已代表世雄建筑公司与吴建、易可军签订《怀运石门客车声棚户区改造项目五溪之都住宅建筑工程施工劳务分包合同》,约定由吴建、易可军承揽五溪之都住宅小区1#-3#、5#-9#栋项目的劳务施工,约定签订合同后吴建、易可军向世雄建筑公司支付履约保证金100万元,正式进场施工7天内再向世雄建筑公司支付履约保证金400万元,共计交履约保证金500万元。

  2014年9月16日,吴建、易可军劳务施工队,进入湘运石门客车厂棚户区改造项目(五溪之都)施工现场施工,其间受到当地村民多次阻工,原因是土地未变性,部分为农业用地。

  2015年1月22日世雄房地产公司以湖南世雄集团文件形式向政府部门出具“关于请求解决石门乡新街村民阻扰施工的紧急报告”,在报告中提出五溪之都项目由世雄房地产公司开发建设以及在建设进程、所遇阻工的问题等。另因鹤城区建设局、怀化市质检站对湘运石门客车厂棚户区改造项目(五溪之都)项目下达了停工通知书,明确指出必须办合所有证件方可开工,《中华人民共和国建筑法》第七条第一款规定:“建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;”《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定:“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;”项目至今一直停工至2017年元月4号,截止2016年8月30日还欠合同保证金、农民工工资、辅材租赁等费用总计:35298497.8元。

  (2016)湘12民终315号湖南省怀化市中级人民法院民事判决书,判决如下:

  一、维持湖南省怀化市鹤城区人民法院(2015)怀鹤民一初字第726号民事判决第一项(被告怀化世雄建筑有限公司返还吴建、易可军的履约保证金500万元及利息)、第三项。

  二、撤销湖南省怀化市鹤城区人民法院(2015)怀鹤民一初字第726号民事判决第二项及案件受理费的负担;

  三、世雄置业公司对世雄建筑公司的上述债务承担连带责任。

  2014年1月20日停工至今,经过多次沟通政府出面协商已支付民工工资600万元,还需支付民工工资670万元。湘运石门客车厂棚户区改造项目(五溪之都)停工时间之长交纳了500万元保证金由几个施工班组长高息从别人手上借的,所以劳务施工队吴建、易可军贺楚韶已收到民工工资及租赁公司和辅材单位的起诉,已无法正常生活,已失去生活能力,恳请各责任单位政府部门出面协商,为我们几百农民工做主,退还合同保证金、结清民工工资、租赁、施工设备及辅材费用,总计35298497.8元工程款,恳求各责任单位在1月20日前答应我们的诉求,我们民工素质高不吵不闹,如不能答应我们的诉求,我们几百民工兄弟将在各责任单位实行大规模的讨薪行动,将所有资料移交给湖南省政府、省纪委、媒体等单位。希望各政府部门责任单位为民请命,还我们几百民工一条活路。

  2017年12月21日

  湘运石门客车厂棚户区改造项目(五溪之都)

  全体农民工




 

回复123:回复第1楼

  网友您好,您反映的欠薪问题经市人社局调查核处回复如下:该项目截止2017年1月24日,通过建设领域农民工工资保证金专用账户以及相关单位共计支付了农民工工资600万元工资。针对网友提出的还拖欠670万元工资,我局未收到相关投诉资料,因您未留联系方式,请收到回复后携带相关资料到我怀化市人社局劳动监察支队反映,我们将认真核处。

 市人社局

  2017年12月27日

2018-01-02 10:48:41
这是第1 - 1条评论,共有1条评论。 首页 上一页  下一页 尾页